.RU

5. ЦЕНА ДОГОВОРА. ПOPЯДOK PACЧETOB - Открытый конкурс по выбору подрядной организации на выполнение работ по освидетельствованию...


^ 5. ЦЕНА ДОГОВОРА. ПOPЯДOK PACЧETOB.
5.1. Цена Договора в соответствии со сметными расчетами (Приложения №№ 2.1-2.11), и в соответствии со сводным сметным расчетом (Приложение № 2.12) составляет ___________________ (_____________________________) рублей ____ коп., кроме того НДС 18% - _________ (________________________) рублей ___ коп. Всего с учетом НДС стоимость работ по настоящему договору составляет ______________ (________________________) рублей ____ коп.

5.2. Оплата работ по настоящему Договору производится в следующем порядке:
5.2.1. Заказчик до начала выполнения работ, на основании предъявленного Исполнителем счета перечисляет последнему аванс в сумме ________________(____________) рублей __ коп., в том числе НДС 18%. Срок перечисления аванса – 5 (пять рабочих дней) с даты подписания договора.
5.2.2. Заказчик производит оплату промежуточных работ на основании акта сдачи-приемки выполненных промежуточных работ, счета Исполнителя. Срок оплаты – 15 банковских дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ уполномоченными представителями обеих сторон.

5.2.3. Окончательный расчет по Договору производится в течение 15-ти банковских дней с даты подписания Актов сдачи-приемки работ и накладных на получение отчетных документов и паспортов.

Исполнитель обязан не позднее 3 календарных дней от даты подписания актов сдачи приемки выполненных работ и накладных выставить счет и счет-фактуру на оплату выполненных работ.

5.3. Все платежи по настоящему Договору осуществляются Северо-Западным бассейновым филиалом ФГУП «Росморпорт» по реквизитам, указанным в разделе 10 настоящего Договора. Акт сдачи-приемки выполненных работ, счет и счет-фактура выставляются на имя Северо-Западного бассейнового филиала, представляются Подрядчиком в Калининградское управление Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» по адресу: г. Калининград, набережная Петра Великого, 7 и подписываются уполномоченным представителем Северо-Западного бассейнового филиала.


^ 6. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА.

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.


^ 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. За нарушение сроков выполнения работ, как промежуточных, так и окончательного срока, Исполнитель выплачивает Заказчику пени в размере 0,5 % от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки.

7.2. За нарушение срока оплаты Заказчик выплачивает Исполнителю пени в размере

0,5 % от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки.

7.3. Взыскание неустойки является правом Стороны, а не обязанностью. Для рассмотрения споров по взысканию неустойки обязательным является претензионный порядок. Неустойка является штрафной.

7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае, если Исполнитель нарушает срок выполнения работ, как окончательный, так и промежуточный. Срок предупреждения об отказе от исполнения Договора – 10 дней. По истечении 10 дней Исполнитель обязан вернуть Заказчику неотработанный аванс. Кроме того, Исполнитель обязан рассмотреть претензию и уплатить неустойку за нарушение срока выполнения работ.

7.5. При обнаружении Заказчиком недостатков в технической документации в процессе сдачи-приемки выполненных работ Исполнитель обязан за свой счет исправить недостатки в разумный срок – не более 7 календарных дней с даты получения претензии.

7.6. Исполнитель несет ответственность, в том числе перед третьими лицами за достоверность сведений, указанных им в Технической документации и Паспортах на гидротехнические сооружения и/или пополняемой части к ним в течение всего срока годности сооружений (5 лет).


^ 8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
8.1. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации – в Арбитражном суде Калининградской области.
8.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 (десяти) дней с момента получения в письменной форме оформленной надлежащим образом претензии с приложением подтверждающих документов.


^ 9. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ.

9.1. Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:

9.1.1. Технические задания (Приложения № 1.1 -1.11)

9.1.2. Сметные расчеты (Приложения № 2.1 – 2.11).

Сводный сметный расчет 2.12

9.1.3. Программа (алгоритм) работ (Приложение № 3).

9.1.4. Календарный план работ (Приложение № 4).

9.2. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному экземпляру – каждой из Сторон.

9.3. Ответственные сотрудники за исполнение настоящего Договора:

- со стороны Заказчика – начальник ОТЭ и РПС Королев Е. А., главный специалист ОТЭ и РПС Скулин М. В. тел. 8-4012-362-125, 362-125, факс 362-167.

- со стороны Исполнителя – _____________


^ 10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ.


Заказчик:

ФГУП «Росморпорт»

Юридический адрес:

г. Москва, ул. Сущевская, дом 19, стр.7

Северо-Западный бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт»:

198035 г. Санкт-Петербург, ул. Гапсальская, 8

Калининградское управление:

236003, г. Калининград, наб. Петра Великого, 7

ИНН 7714060199 КПП 392543001

р/с 40502810000070005618

в КФ «Морской банк» (ОАО) в г. Калининград

к/с 30101810500000000894

в ГРКЦ ГУ Банка России по Калининградской области БИК 042748894


Директор Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт»


_____________________ С. В. Пылин

М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:


___________________

М.П.



Приложение 4

К договору № ____________
от __________ 2012 г.


^ Календарный план работ

№№

Наименование работ по договору

Сроки выполнения

Расчетная цена

с НДС (руб.)

Начало

Окончание

1

Разработка программы работ по обследованию ГТС. Комплексное инженерное обследование ГТС: Берегоукрепление юж. берега Вольной гавани, инв. №Ф0215К0013, Берегоукрепление Вольной гавани АСПТР, инв. №Ф0216К0013, Берегоукрепление между РО-1 и ИГ, инв. № Ф0215К0037, Берегоукрепление ПСМ - РО2, инв. №Ф0215К0036, Берегоукрепление (Литер XIII), инв. № №Ф021501148, Берегоукрепление южного берега р. Преголи, инв. №Ф0215К0035, Причал "Алые паруса", инв. № Ф0215К0137, Причал рейдовый на пикете ПК 40, инв. №Ф0215К0004, Причал ПК 330 КМК, инв. №Ф0215К0041, Железнодорожный паромный причал (Литер XII), инв. №Ф021501159, Причал для стоянки судов Литер VI, инв. №Ф020008277.

Акты водолазного обследования ГТС. Выдача свидетельств о годности сооружений к эксплуатации.










2

Технический отчет по результатам обследования. Разработка и корректировка паспортов ГТС: Берегоукрепление юж. берега Вольной гавани, инв. №Ф0215К0013, Берегоукрепление Вольной гавани АСПТР, инв. №Ф0216К0013, Берегоукрепление между РО-1 и ИГ, инв. № Ф0215К0037, Берегоукрепление ПСМ - РО2, инв. №Ф0215К0036, Берегоукрепление (Литер XIII), инв. № №Ф021501148, Берегоукрепление южного берега р. Преголи, инв. №Ф0215К0035, Причал "Алые паруса", инв. № Ф0215К0137, Причал рейдовый на пикете ПК 40, инв. №Ф0215К0004, Причал ПК 330 КМК, инв. №Ф0215К0041, Железнодорожный паромный причал (Литер XII), инв. №Ф021501159, Причал для стоянки судов Литер VI, инв. №Ф020008277.



















ВСЕГО













в т.ч. НДС(18%)







Заказчик




Исполнитель

Директор Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт»

















С. В. Пылин
















МП




МП




arhitektura-drevnih-majya-chast-3.html
arhitektura-epohi-vozrozhdeniya.html
arhitektura-fon-nejmana-kurs-lekcij-po-discipline-operacionnie-sistemi-studentka-gruppi-sp-02.html
arhitektura-grazhdanskih-i-promishlennih-zdanij-na-baze-9-11-klassov-byudzhetnaya-osnova.html
arhitektura-i-gradostroitelstvo-epohi-vozrozhdeniya-chast-4.html
arhitektura-i-obshestvennaya-bezopasnost-postanovka-problemi-chast-11.html
  • vospitanie.bystrickaya.ru/zakonodatelnogo-sobraniya-leningradskoj-oblasti-v-2010-godu-stranica-7.html
  • books.bystrickaya.ru/blagotvoritelnie-akcii-programma-osnovnih-gorodskih-meropriyatij-vstrechi-novogo-2011-goda-i-prazdnovaniya-rozhdestva-hristova-.html
  • literatura.bystrickaya.ru/sounds-listen-watch-and-speak-dlya-studentov.html
  • college.bystrickaya.ru/-270-pirometrist-sekretariat-vcsps-postanovlenie.html
  • literature.bystrickaya.ru/chelovek-kak-subekt-individualnost-lichnost-chast-2.html
  • textbook.bystrickaya.ru/hiram-solomon-i-savskata-carica-shestnadeseta-lekciya-berlin-22-oktomvri-1905-g.html
  • crib.bystrickaya.ru/i-vrachebnij-kontrol.html
  • uchebnik.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-specialnost-080301-kommerciya-torgovoe-delo-soglasovano.html
  • letter.bystrickaya.ru/modelirovanie-effektivnoj-organizacionnoj-strukturi-upravleniya-na-primere-predpriyatiya-kamaz.html
  • assessments.bystrickaya.ru/blok-pitaniya-stranica-7.html
  • portfolio.bystrickaya.ru/planirovanie-deyatelnosti-rukovoditelej-federalnihorganov-ispolnitelnoj-vlasti-poryadok-viezdav-komandirovku-i-uhoda-v-otpusk.html
  • nauka.bystrickaya.ru/vesti-fm-25032012-nam-nuzhni-dostojnie-i-ponyatnie-pensii-monitoring-smi-rf-po-pensionnoj-tematike-26-marta-2012-goda.html
  • literatura.bystrickaya.ru/setka-chasov-osnovnaya-obsheobrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-dlya-detej-s-ogranichennimi-vozmozhnostyami.html
  • lektsiya.bystrickaya.ru/prakticheskie-seminarskie-zanyatiya-ih-naimenovanie-obem-v-chasah.html
  • znanie.bystrickaya.ru/argus.html
  • institut.bystrickaya.ru/tema-gorozhane-srednevekovih-gorodov-i-krestyane-itina-i-eretiki-161718-chitat-pereskazivat-znat-novie-slova-i-dati-vipolnit-zadaniya-v-tetradi.html
  • zanyatie.bystrickaya.ru/proizvodstvennoe-obedinenie-alina-stranica-9.html
  • shpargalka.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-rabochaya-uchebnaya-programma-dlya-studentov-ochnoj-formi-obucheniya-specialnosti-010800-62-radiofizika-izdatelstvo.html
  • literature.bystrickaya.ru/chast-xxvbezrazdumij-ckritie-sili-zastavlyayushie-nas-pokupat-t-e-pravednikova-s-n-gorushkina.html
  • writing.bystrickaya.ru/avstriya.html
  • ucheba.bystrickaya.ru/prilozhenie-l-gosudarstvennie-stroitelnie-normi-ukraini-zdaniya-i-sooruzheniya-sportivnie-i-fizkulturno-ozdorovitelnie.html
  • report.bystrickaya.ru/hronologiya-razvitiya-otdela-vnutrennego-kontrolya-upravleniya-federalnogo-kaznachejstva-po-arhangelskoj-oblasti.html
  • spur.bystrickaya.ru/luchshie-knigi-xx-veka-poslednyaya-opis-pered-rasprodazhej-stranica-10.html
  • prepodavatel.bystrickaya.ru/tablica-521ok-otchet-po-itogam-samoobsledovaniya-gosudarstvennogo-byudzhetnogo-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya.html
  • assessments.bystrickaya.ru/dokumenti-demokraticheskih-centralistov-20-e-gg-stranica-19.html
  • zanyatie.bystrickaya.ru/normi-sovremennogo-russkogo-literaturnogo-yazika.html
  • uchitel.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-disciplini-fizika-napravlenie-oop.html
  • vospitanie.bystrickaya.ru/zayavka-na-professionalnuyu-perepodgotovku-vrachej-kurganskoj-oblasti-v-ramkah-programmi-modernizacii.html
  • uchit.bystrickaya.ru/tip-harakteristika-maks-davl-e-kgssm2-avtoreferat-dissertacii-na-soiskanie-uchenoj-stepeni.html
  • write.bystrickaya.ru/glava-1-posvyashaetsya-virdzhinii-altman-i-domeniku-kleri.html
  • occupation.bystrickaya.ru/o-provedenii-ege-po-matematike-v-lipeckoj-oblasti-v-2009-godu-stranica-10.html
  • tetrad.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-disciplini-istoriya-zarubezhnoj-literaturi-specialnost.html
  • control.bystrickaya.ru/bivshie-sluchai-zlodejskogo-izuverstva-evreev-dal-vi-zapiska-o-ritualnih-ubijstvah.html
  • institut.bystrickaya.ru/svedeniya-ob-ekzamenah-s-23-aprelya-po-28-aprelya-2012-goda.html
  • crib.bystrickaya.ru/ia-irannews-iran-14032008-poslanie-glavi-gosudarstva.html
  • © bystrickaya.ru
    Мобильный рефератник - для мобильных людей.